|
Ямочный ремонт | Заказчик – Администрация МО «Хохряковское». Организатор – Администрация МО «Хохряковское». Адрес: РФ, УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул.Восточная, д. 2, для справок: 21-96-93, электронный адрес: e-mail: mo-hohryaki@mail.ru ( с пометкой для МО «Хохряковское») Официальный сайт – www.mo-hohryaki.ucoz.ru Источник финансирования заказа – бюджет МО «Хохряковское». Предмет муниципального контракта – ямочный ремонт дорог, ремонт тротуаров, установка дорожных знаков и благоустройство прилегающей территории улиц: Трактовая и Тепличная в д. Хохряки; установка искусственных неровностей на улицах: Трактовая – 2 шт., Тепличная – 2 шт. и Юбилейная – 1 шт. в д. Хохряки Потребность в работах: ремонт дорог, ремонт тротуаров, установка дорожных знаков, установка искусственных неровностей и благоустройство прилегающей территории. Максимальная стоимость контракта – 273 000 (двести семьдесят три тысячи рублей) 00 копеек. Форма котировочной заявки (Приложение №1) Место выполнения работ – д. Хохряки. Сроки выполнения работ – в течение 30 (двадцати) рабочих дней после предоплаты. Форма, сроки и порядок выполнения работ –50% предоплата, осуществляемая путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания муниципального контракта. Цена контракта является фиксированной и не может изменяться в течение всего срока действия контракта. Сведения о включении в цену услуг, расходов, в т.ч. расходов на перевозку, страхование, налогов, сборов и др.обязательных платежей – цены указываются в соответствии с предлагаемой формой и в итоге должны включать все расходы, налоги и обязательные платежи, связанные с оказанием данных услуг ____________________ _____________________________________________________________________. Место, порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок – подача котировочных заявок осуществляется по адресу: РФ, УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул.Восточная, д. 2, в рабочие дни с 12 августа 2009 г. с 8-00 ч. по 21 августа 2009 г. до 17-00 ч. Подведение итогов – 24 августа 2009 г. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня оценки котировочных заявок – не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочной заявки, но не позднее, чем через 20 дней со дня подписания протокола Котировочная заявка (заполняется участником размещения заказа) 1. Наименование, юридический и фактический адрес, (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, телефон ___________________ 2. Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________________ 3. Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить ямочный ремонт дорог, ремонт тротуровф, установка дорожных знаков и благоустройство прилегающей территории улиц: Трактовая и Тепличная в д. Хохряки; установка искусственных неровностей на улицах: Трактовая – 2 шт., Тепличная – 2 шт. и Юбилейная – 1 шт. в д. Хохряки _______________________. 4. Предлагаемая сумма контракта ________________________________________________________. 5. Место выполнения работ: д. Хохряки. 6. Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоплаты. 7. Цены указываются в соответствии с предлагаемой формой и в итоге должны включать все расходы, налоги и обязательные платежи, связанные с оказанием данных услуг __________________________________________. 8. Принадлежность к субъекту малого предпринимательства: Да / нет (ненужное зачеркнуть) 9. С условиями контракта, согласен: __________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) ремонт крыши – 220,00 (Двести двадцать тысяч) рублей; ремонт системы ХВС – 40,00 (Сорок тысяч) рублей; ремонт системы ГВС – 40,00 (Сорок тысяч) рублей; ремонт системы отопления – 35,00 (Тридцать пять тысяч) рублей. Итого 335,00 (Триста тридцать пять тысяч) рублей. цена предложения, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту, в т.ч. услуги технадзора и проектно-сметной документации; срок выполнения работ по капитальному ремонту; гарантийный срок; квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников подрядных организаций и других работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыт, деловая репутация подрядной организации, наличие основных средств и технической базы; предлагаемые объем и технологии работ по капитальному, качественные характеристики используемых материалов. Требования к участникам конкурсного отбора: 1) соответствие участника конкурсного отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 2) не проведение ликвидации участника конкурсного отбора — юридичексого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 4) отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурсного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) отсутствие споров в Арбитражном суде, финансовой задолженности перед МУП «Управление ЖКХ, строительства и благоустройства». 6) отсутствие просрочки на момент проведения конкурса выполняемых работ по ранее заключенным с МУП «Управление ЖКХ, строительства и благоустройства». договорам поставки или подряда; Организатор конкурса вправе отменить конкурс в любой срок до окончания приема заявок на участие в конкурсе. ремонт крыши – 500,00 (Пятьсот тысяч) рублей; ремонт системы ХВС – 150,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей; ремонт системы ГВС – 200,00 (Двести тысяч) рублей; ремонт системы отопления – 30,00 (Тридцать тысяч) рублей. Итого 880,00 (Восемьсот восемьдесят тысяч) рублей. цена предложения, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту, в т.ч. услуги технадзора и проектно-сметной документации; срок выполнения работ по капитальному ремонту; гарантийный срок; квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников подрядных организаций и других работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыт, деловая репутация подрядной организации, наличие основных средств и технической базы; предлагаемые объем и технологии работ по капитальному, качественные характеристики используемых материалов. Требования к участникам конкурсного отбора: 1) соответствие участника конкурсного отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 2) не проведение ликвидации участника конкурсного отбора — юридичексого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 4) отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурсного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) отсутствие споров в Арбитражном суде, финансовой задолженности перед ООО «Ижстройсервис». 6) отсутствие просрочки на момент проведения конкурса выполняемых работ по ранее заключенным с ООО «Ижстройсервис» договорам поставки или подряда; Организатор конкурса вправе отменить конкурс в любой срок до окончания приема заявок на участие в конкурсе. д. Хохряки, ул. Восточная, 2, помещение библиотеки «24» августа 2009 г Наименование предмета запроса котировок: № | п/п Наименование (для юридического лица), | фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) | Дата и время поступления котировочных заявок | 1 | МУП «Управление ЖКХ, строительства и благоустройства» | 421011, УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Тепличная, 13 | 14.08.2009 | 13-45 2 | ООО «Джавахк» | 426000, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская 159-107 | 17.08.2009 | 08-15 7. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1) следующее решение: 7.1. Признать победителем в проведении запроса котировок: ООО «Джавахк» Цена муниципального контракта: 270066 (Двести семьдесят тысяч шестьдесят шесть) руб. 00 копеек. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок. Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.mo-hohryaki.ucoz.ru.
Секретарь комиссии ________________ Яковлева Л.Н. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для участников запроса котировок на право заключения
муниципального контракта
на выполнение работ по ямочному ремонту дорог, ремонту тротуаров, установке дорожных знаков и благоустройству прилегающей территории улиц: Трактовая и Тепличная в д. Хохряки; установке искусственных неровностей на улицах: Трактовая – 2 шт., Тепличная – 2 шт. и Юбилейная – 1 шт. в д. Хохряки для муниципальных нужд муниципального образования «Хохряковское»
приглашает принять участие в запросе котировок
рассмотрения и оценки котировочных заявок
2. На заседании комиссии по размещению заказа на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд присутствовали:
Председатель комиссии: Гайсин А.Б. – заместитель главы администрации МО «Хохряковское»
Члены комиссии: Варапаев А.М. – ведущий инженер технического надзора за зданиями и сооружениями Управления 085 ОАО «ИЭМЗ»
Зорина Л.Т. – председатель Совета ветеранов МО «Хохряковское»
Белицкий Р.Л. - директор АУ «СКК имени Исупова Г.М.»
Секретарь комиссии: Яковлева Л.Н. – заместитель директора МУ «ССК имени Исупова Г.М.»
3.Муниципальным заказчиком является Администрация муниципального
образования «Хохряковское».
4.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 16 часов 00 минут по 16 часов 30 минут «24» августа 2009 года по адресу: д.Хохряки, ул. Восточная, 2, помещение библиотеки.
5.Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.mo-hohryaki.ucoz.ru в сети Интернет «12» августа 2009 г.
6.Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующее:
6.1. Потребность в работах: ямочный ремонт дорог, ремонт тротуаров, установка дорожных знаков и благоустройство прилегающей территории улиц: Трактовая и Тепличная в д. Хохряки; установка искусственных неровностей на улицах: Трактовая – 2 шт., Тепличная – 2 шт. и Юбилейная – 1 шт. в д. Хохряки
6.2. Место выполнения работ: д. Хохряки.
6.3. Срок выполнения работ – в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоплаты.
6.4. Сведения о включении в цену расходов, в т. ч. расходов на перевозку, страхование, налогов, сборов и др. обязательных платежей - Цены указываются в соответствии с предлагаемой формой и в итоге должны включать все расходы, налоги и обязательные платежи. Цена контракта является фиксированной и не может изменяться в течение всего срока действия контракта.
6.5. Максимальная цена контракта (с учетом НДС) – 273 000 (двести семьдесят три тысячи) рублей.
6.6. Источник финансирования: бюджет МО «Хохряковское».
6.7. Форма, сроки и порядок оплаты – форма, сроки и порядок выполнения работ –50% предоплата, осуществляемая путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «21» августа 2009 года 17 часов 00 минут поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, следующих участников размещения заказа:
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от «24» августа 2009 года № 1
рассмотрение и оценка котировочных заявок
